木工施工队劳务分包合同doc
木工施工劳务分包合同
甲方： 安 徽 世 纪 建 设 有 限 公 司 （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
甲方因施工需要，经与乙方协商，由乙方提供足额、技术熟练的建筑施工工种--木工施工人员及相应的管理人员进入马鞍山市公安局花山分局业务技术用房工程项目部承揽该工程的木工施工任务，为明确双方的责任，特制定本协议，以便共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：马鞍山市公安局花山分局业务技术用房工程。
2、工程地点：湖南东路与丰收路交叉口。
3、建筑面积；本工程总建筑面积为约7148.8㎡，其中:地上建筑面积6517.32，半地下室建筑面积631.48㎡。
4、结构类型：框架结构。
5、质量目标：一次性验收合格，达到甲方与业主签订的施工主合同的质量要求。
6、安全文明施工目标：必须达到郴州市安全文明工地验收标准。
二、工程工期：
总工期：按甲方计划工程执行.计划进场日期为：2013 年12月28日（实际以甲方书面通知为准），分段控制工期按甲方制定的施工进度周计划、月计划执行实施。主体完成时间及终止日期根据工程进展、乙方工程质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理情况由甲方确定。
乙方必须按照甲方的施工进度计划组织足够的人员进场施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促．工程实际进度与计划不符时．乙方应按甲方的要求提出改进措施。由于乙方原因引起的工期延误，即使甲方代表批准同意进度计划调整，总工期仍然不能顺延。
三、劳务承包工程范围、承包方式、工作内容：
1、马鞍山市公安局花山分局业务技术用房工程。
(1)、除甲方供应的模板、支撑、木枋、剪力墙穿锣杆所用塑料线管、钢管和扣
你可能喜欢
- 工程劳务承包合同
- 建设工程分包合同纠纷
- 装饰工程劳务分包合同
- 钢筋劳务分包合同
- 工程施工承包合同书
- 油漆涂料工程劳务承包合同3页
- 工程项目劳务承包合同6页
- 工程劳务承包合同3页
- 内外墙砖工程劳务承包合同5页
- 建筑工程劳务总承包合同(主体、粉刷)16页
- 分项劳务工程承包合同6页
- 建设工程施工合同分包及转包纠纷的预防措施探析5页
- 建设工程劳务分包合同的常见纠纷及预防2页
- 周新华与南川市水电资源开发有限责任公司建设工程分包合同纠纷案3页
- 尹爱平诉常德市德成建筑工程有限公司建设工程分包合同纠纷案3页
- 沈阳市大东区建筑工程公司五公司建设工程分包合同纠纷4页
- 上诉人张保顺与被上诉人魏伟东农村房屋建设工程施工劳务分包合同纠纷一案4页
- 建筑装饰工程劳务分包合同5页
- 建筑装饰工程劳务分包合同10-24[1]6页
- 装饰装修工程劳务分包合同书4页
- 装饰工程劳务分包合同包工3页
- 粉刷装饰工程施工劳务分包合同5页
- 建筑装饰工程劳务分包合同5页
- 建筑钢筋工、木工劳务分包合同10页
- 钢筋班劳务分包合同5页
- 劳务分包合同 钢筋14页
- 钢筋班组劳务分包合同3页
- 建筑安装工程劳务分包合同书(钢筋)4页
- 钢筋制作安装劳务分包合同22页
